Калькулятор вывесок

Настоящий счет-оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя заключить Договор, которое направляется Заказчику в соответствии со ст.432-444 ГК РФ. Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Заказчиком в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора.

1. ПРЕДМЕТ СЧЁТА-ОФЕРТЫ

1.1. Настоящий счет-оферта является офертой ООО “ПЕРВАЯ НАРУЖНАЯ” (далее - «Исполнитель»), к Заказчику, на оказание услуг по изготовлению рекламных конструкций.

1.2 Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Приложением №1 к счету, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3. Детальное описание видов работ, их технические характеристики, стоимость, сроки выполнения работ указывается в приложении № 1.

1.4. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком Счета и означает полное согласие с условиями.

2. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА

2.1. Общая стоимость Конструкций и работ определены сторонами в Смете (Приложение №1).

2.2. Расчеты между сторонами производится в течении 3 банковских дней с момента выставления счета Заказчику.

2.3. В случае несвоевременной оплаты авансового платежа, Исполнитель вправе продлить сроки выполнения обязательств. Исполнитель имеет право изменить срок, в случае внесения изменений в конструкцию по инициативе Заказчика.

2.4. Все изменения по стоимости и объему выполняемых работ, неучтенных данным счётом, согласовываются в дополнительном соглашении.

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Исполнителя

3.1.1. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о готовности Конструкций к доставке и монтажу.

3.1.2. Исполнитель обязуется в течение 24 часов сообщить Заказчику о выявленных дополнительных работах и увеличении стоимости.

3.1.4. Первичные учетные документы могут быть подписаны сторонами путем обмена сканированными копиями по электронной почте.

3.2. Права и обязанности Заказчика

3.2.1. Заказчик обязуется произвести все платежи в сроки, установленные счётом.

3.2.2. Заказчик обязуется оказывать содействие в выполнении работ: обеспечить проезд к Объекту и парковку, и т.д.

3.2.3. Приемка работ осуществляется Заказчиком непосредственно после выполнения.

3.2.5. Заказчик обязуется произвести прием выполненных работ. В случае обнаружения отступлений - немедленно заявить об этом Исполнителю.

3.2.6. При необоснованном уклонении Заказчика от принятия работ, риски случайной гибели переходят на Заказчика.

3.2.8. Работы считаются принятыми, а акт подписанным в одностороннем порядке, если Заказчик не предъявил претензии в течении 5 дней.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И РАЗМЕРАМ КОНСТРУКЦИЙ

4.1. Передаваемые конструкции по качеству и комплектности должны соответствовать стандартам.

4.2. Оттенки цветов могут незначительно отличаться от макета.

4.3. При технологической невозможности изготовления Исполнитель уведомляет Заказчика для согласования изменений.

4.4. Габаритные размеры определяются Заказчиком, за исключением стандартных.

4.5. Размеры могут незначительно отличаться от Сметы. Если Заказчик дал размеры сам, претензии по габаритам не принимаются.

4.7. Заказчик несет ответственность за правомерность использования логотипов, названий фирм.

4.8. Без утвержденной цветопробы, Исполнитель не несет ответственность за цветопередачу.

5. КОМПЛЕКС РАБОТ И ПРОИЗВОДСТВО

5.1. Срок выполнения работ исчисляется со следующего дня от даты поступления денежных средств.

5.2. Срок может быть увеличен, если Заказчик не подтверждает макет.

5.4. Исполнитель вправе отказаться от дополнительных работ, если они не входят в его сферу деятельности.

5.6. Заказчик вправе осуществлять контроль за качеством работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

5.8. Заказчик принимает ответственность за заказ с несоблюдением нормативов наружной рекламы. Согласование осуществляется силами Заказчика.

5.9. Заказчик уведомлен, что используется фреза диаметром 4 мм.

5.10. Перенос монтажа менее чем за 1 рабочий день - 25% от стоимости монтажа. Ожидание на объекте от 30 мин - 1000 руб.

5.11 Срок изготовления продукции не учитывает сроки на монтаж (обычно в течении 3 рабочих дней после готовности).

5.12 Срок изготовления в течении 15 рабочих дней, если не указано иного.

6. ДЕМОНТАЖ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

6.1. Демонтируются только конструкции, мешающие работам.

6.2. При демонтаже не гарантируется сохранность Конструкций.

6.4. Исполнитель не несет ответственность за прочность прилегающих конструкций.

6.5. Работы могут быть перенесены из-за погодных условий (-10°C, дождь, ветер >10 м/с).

6.6. Разрушения фасадов при демонтаже/монтаже восстанавливаются за счет Заказчика.

6.7 При монтаже на хрупкую поверхность Исполнитель не несет ответственности за возможные сколы и трещины.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение обязательств стороны несут ответственность по законодательству РФ.

7.2.1. За нарушение сроков оплаты, Заказчик выплачивает неустойку 0,1% от суммы за каждый день.

7.2.2. За нарушение сроков выполнения работ, Исполнитель выплачивает неустойку 0,1% за каждый день, но не более 10%.

7.3. При отказе Заказчика от работ Исполнитель вправе взыскать убытки.

7.6 Заказчик обязуется проверять свои претензии перед направлением, подключать вывеску к сети только через блок питания.

7.7 Стоимость разработки ТЗ составляет 12% от суммы работ, но не менее 2 000 руб.

7.8 Право собственности переходит после полной оплаты.

7.9 Если Заказчик оплатил счет без детального описания, он обязан указать на ошибку.

7.10 Если Заказчик не забирает вывеску 60 дней, Исполнитель вправе ее утилизовать.

7.11 Если Заказчик не оплачивает работы, Исполнитель может демонтировать вывеску.

7.12. По умолчанию Заказчик получает продукцию самовывозом.

7.13. При получении без установки, гарантийный ремонт осуществляется на производстве Исполнителя.

7.14. Срок экспертизы при гарантийном случае 2-5 рабочих дней.

7.16. При отсутствии в ТЗ параметров Исполнитель подбирает их на своё усмотрение.

7.17. При обнаружении недостатков Заказчик обязан немедленно прекратить эксплуатацию.

7.18 При отсутствии значения яркости, Исполнитель устанавливает конструкцию с диапазоном от 100 до 15 000 кд/м².

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев (или увеличенный срок согласно Приложению).

8.2. Гарантия не распространяется при: самостоятельной стыковке с установленной Конструкцией, механ. повреждениях, неправильной электрике.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры решаются путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа - 15 рабочих дней.

9.2. Если стороны не достигнут согласия, спор передается в Арбитражный Суд г. Москва.